LES GRANDS PROJETS URBAINS A LYON

Le Site de référence pour parler des grands projets architecturaux et environnementaux du Grand LYON
 
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partagez | 
 

 Musée des Confluences

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
AuteurMessage
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   3/6/2006, 19:06

Des rendus trouvés sur http://www.coop-himmelblau.at/index_frames.htm concernant le musée des confluences...



Ci dessous le petit texte présent en anglais sur le site source mais traduit en français... :

"Le nuage en cristal de la connaissance...

La future société sera une société de la connaissance. Cependant cette connaissance peut à peine être coupée en champs bien définis.
Les innovations se développent dans des interspaces, dans l'indistinct, dans le recouvrement et l'hybridation. Des questions concernant le futur seront décidées dans les champs transitoires situés entre la technologie, la biologie et l'éthique qui sont les thèmes centraux du Musée des Confluences.

Mutations de forme, pénétrations, déformations, simultaneités, les pannes et les variabilités ont un effet sur l'architecture. L'architecture résultante est caractérisée par les interractions, la fusion et la mutation de différentes entités constituant une nouvelle forme.

Le Musée ne se considère pas comme temple exclusif pour la bougeoisie intellectuelle mais comme endroit public permettant d'accéder à la connaissance de notre âge.

Stimulant une utilisation directe et active, c'est non seulement un emplacement de musée mais également un lieu de rendez-vous en ville. L'architecture hybride la typologie d'un musée avec la typologie d'un espace urbain de loisirs.

La montée en cristal vers le côté de la ville est conçue comme hall urbain de forum et d'entrée pour les visiteurs.

Dans Le musée, le présent et le futur, l'inconnu connu et immobile sont conçus comme un arrangement spatial essayant « de stimuler la curiosité publique ». Car une prolongation du parc a placé sur le dessus méridional de l'île un nouvel espace urbain qui se crée ; rampes se composants et surfaces d'un paysage fusionnant avec l'intérieur et l'extérieur et ayant pour résultat un ordre dynamique des événements spatiaux.

Ce mouvement est également suivi de la structure spatiale alternative des halls d'exposition. Les boîtes noires fermées et les secteurs libres d'exposition alternent en exploitant la taille de chambre pour deux personnes de deux niveaux. L'architecture est aussi variable que le contenu a confié.
L'idée d'une reinvention permanente d'un événement urbain permet à Lyon de se placer parfaitement dans un régional aussi bien qu'en dedans un contexte global."

J'ai pas tout tout compris... (peut etre cela vient de la traduction ou du langage des créateurs du concept un peu trop élaboré...) mais l'idée est là !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   5/6/2006, 11:38

moi non plus je n'est pas tout compris mais les rendus sont magnifiques, je crois que ce sera un vrai monument de lyon tel la tour du credit lyonnais ou même la salle 3000 alias l'amphithêatre Very Happy je suis sur que ce musée attirera pas mal de monde a lyon juste pour le voir, au moins ceux de la région, voir meme des gens de toute la france, ils sera surement au niveau de reconnaissance du musée de bilbao (je ne sais plus si c'est bilbao Very Happy)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   9/9/2006, 14:20

tenez, j'ai trouvé ca, c'est vraiment magnifique, il y a plein de rendus du musée des confluence...

http://www.museum-lyon.org/presse/confluences/plaquette_calque_fr.pdf

rendeer
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   5/10/2006, 11:46

Musée des Confluences : démarrage des travaux

Enfin ! Le chantier du musée des Confluences a débuté cette semaine. Bientôt (en principe dès la fin du mois), le public pourra suivre le déroulement des travaux puisqu'un bungalow de trois étages a été installé sur le site. Il accueillera la maquette du bâtiment, des échantillons de matériaux utilisés, ... et offrira une vue panoramique sur l'ensemble. L'ouverture de ce nouveau lieu culturel est prévue pour 2009.

Le Progrès (5/10/06)

C'est classe, dès la fin du mois, je me précipite dans ce bungalow !!!

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   5/10/2006, 13:16

^^ C'est super, les travaux de la Tour Oxygène ont commencé, maintenant ceux du musée aaaaaa ! on voit enfin tout nos projets se réaliser ! ^^
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   10/10/2006, 11:16

Le Progres - mardi 10 octobre 2006

Premiers coups de pioche au musée des Confluences

Michel Mercier confirme l'ouverture du musée en 2009

Les travaux du musée des Confluences sont entrés dans leur phase de réalisation. Les travaux de débroussaillage et de terrassement ont commencé.
Avant même de voir sortir de terre l'énorme vaisseau, les opérations de terrassement s'annoncent-elles aussi spectaculaires. « 100 000 m3 de matériaux vont être extraits du site » a précisé Michel Mercier, vendredi, lors de la séance du Conseil général. Une partie sera utilisée sur place pour l'aménagement des berges. Le reste sera stocké sur un terrain, propriété du département, du côté de Feyzin.
En faisant le point sur les travaux, le président du Conseil général a également profité de l'occasion pour rassurer ses collègues sur le déroulement du planning. « L'ouverture est prévue en 2009 ». Quant au budget, il est « maîtrisé à 152 millions d'euros », a-t-il précisé.
Courant novembre, un local installé du côté du pont Galliéni va permettre au public de faire connaissance avec le futur musée et de suivre l'évolution du chantier.

L'ouverture de ce local est à surveiller de près !!!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   18/10/2006, 12:25

Voilà quelques photos (Grand format) de l'avancé du chantier de Lyon Confluence... (Le 19/10/2006)

D'abord, autour du musée des Confluences... effectivement, les engins sont bien présents et s'empressent de déblayer le terrain !













Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   30/10/2006, 13:05

26 octobre 2006

Musée des Confluences : Ouverture du local d’information


Le grand public pourra suivre l’évolution du chantier du Musée des Confluences et découvrir son projet culturel à partir du mercredi 8 Novembre 2006.

Un local d’information a été aménagé au cœur du site (Quai Perrache / Angle du pont Pasteur – Lyon 2ème) durant toute la durée des travaux, du mercredi au samedi de 13h00 à 18h00, et le dimanche de 10h00 à 18hOO.

Le rez-de-chaussée du local est dédié au projet culturel, à son histoire et aux acteurs impliqués dans la construction.

Au 1er étage, à proximité d’un espace réservé à la projection vidéo sur la réalisation du musée, la maquette du Musée sera exposée.

Au second étage sera présenté l’ensemble des matériaux choisis pour la construction du Musée.
Une terrasse surplombant le local offrira un point de vue privilégié pour suivre l’évolution du chantier et l’avancée des travaux.



La SERL est mandatée par le Département du Rhône pour la réalisation du Musée des Confluences - http://www.serl.fr
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   7/11/2006, 20:26

Confluence : une maison pour le musée avec vue sur le chantier

Le public pourra suivre l'évolution du chantier du futur musée depuis un local d'information aménagé au coeur du site

Jean-Jacques Pignard n'a pas tort de le rappeler : « ce musée, certains ont bien cru qu'il ne se ferait jamais ». Autant dire que le vice-président du Conseil général était, hier, aussi fier que soulagé au moment d'enfin inaugurer non pas le musée - il faudra encore de longs mois de travaux avant d'en voir le bout - mais plus modestement le local d'information destiné au public curieux de voir évoluer le chantier.

Plantée à l'angle du quai Perrache et du pont Pasteur, cette maison du musée s'élève sur trois étages. Si le rez-de-chaussée est dédié au projet culturel que représente ce musée en gestation depuis 1997, les deux étages supérieurs sont consacrés au projet architectural et aux travaux. Maquette, films vidéos, échantillons de matériaux étant à la disposition du public pour l'aider à comprendre le bâtiment et les étapes de sa construction. Enfin, au troisième, une terrasse permettra une vue plongeante sur le chantier.

Plongeante, mais seulement pour quelque temps. Maintenant que le sol pollué a été débarrassé et le terrain préparé, on ne devrait plus tarder à entrer dans le vif du sujet, à savoir le gros oeuvre proprement dit. En effet, dès ce mois de novembre, les bâtisseurs (le chantier est géré par la SERL) doivent commencer le travail de fondation en plantant pas moins de 450 pieux dans le sous-sol.
Un énorme socle
Ce travail effectué, débutera alors la construction de l'énorme socle - 7 mètres de haut - sur lequel reposera tout l'édifice. Qu'on se rassure, si ce socle sera visible quelques mois, il se fondra par la suite dans le décor paysagé qui fera l'environnement du musée.

Cette nouvelle étape pourrait se poursuivre sur un an, après quoi, à l'automne 2007, l'ossature métallique qui va structurer tout le bâtiment sera montée, avec la couverture. Alors seulement les travaux intérieurs pourront débuter, il est prévu qu'ils s'étendent sur encore une année supplémentaire. « Si tout se passe bien, nous pourrons inaugurer le musée en même temps, ou presque, que la ligne Lesly qui reliera en 2009 la Part-Dieu à Saint-Exupéry », se félicitait hier Pierre Jamet, directeur général des services du Conseil général. En attendant, les visiteurs attirés par le chantier seront les bienvenus, notamment les scolaires et les étudiants des métiers du bâtiment, qui trouveront sur place de quoi satisfaire leur curiosité sur le splendide édifice dessiné par les architectes autrichiens de Coop Himmelb (l) au. Lequel dressera bientôt ses 35 mètres de hauteur à la pointe sud de la ville.
R. R

> Note
Le local d'information sera ouvert pendant toute la durée des travaux du mercredi au samedi de 13 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Renseignement au 04 78 37 30 00.

Je ferais un saut dès Jeudi !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   7/11/2006, 20:41

Super ! merci d'y aller, n'oublis pas de prendre des photos des futurs matériaux du musée et de toucher aussi pour bien se rendre compte de la qualité visuelle qu'il aura... !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   8/11/2006, 22:02

et une petite vidéo tres bien fait ou on en apprend plus sur l'interieur du musée, vraiment magnifique, futuriste, fantastique, on peut aussi voir comment se musée sera un mastodonte affraid

http://www.rhone.fr/noheto/ebn.ebn?pid=12&pthm=7&prub=97&pnfo=28835

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   9/11/2006, 21:15

leprogres.fr / Rhône
Du jeudi 9 novembre 2006

Une maison pour la Confluence

Depuis le début de la semaine, il y a la maison du musée de la Confuence, véritable observatoire du chantier en cours.
Dans quelques jours, très exactement le jeudi 16 novembre, il y aura une nouvelle maison, celle de la Confluence.
La première est à l'initiative du Conseil général et tournée sur le musée.
La seconde est à l'initiative du Grand Lyon.
Installée au 102, cours Charlemagne, elle a pour objectif d'être un pôle d'information ouvert au public, une véritable ambassadrice du lieu et des projets.

study Au fait, vraiment bien cette video !! On se rend véritablement compte de l'importance du musée dans le paysage !! Lorsque les automobilistes arriveront de l'autoroute ça va sacrément en "jeter" !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   17/1/2007, 17:00

Quelques photos de ce jour 18/01/07 autour du musée... + maquette (situé dans l'exposition)















Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   17/1/2007, 18:27

a merci Fab je voulais surtout voir la gueulle des matériaux utilisé et aparement ca a l'air d'etre de la bonne qualité, enfin ca fera fidéle aux rendus, j'avais peur que ca change trop des rendus
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
vino



Nombre de messages : 89
Date d'inscription : 17/01/2007

MessageSujet: musée de la confluence   18/1/2007, 21:26

Concernant le musée de la confluence des visites devrait etre organisées aussi bien sur le théme de l'architecture que plus technique sur l'avacement des travaux.La premier visite aura lieu de 20 mars, pour plus de précision rdv a la maison d'information.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   18/1/2007, 22:23

Merci Vino pour cette information... !

Pour ce qui est du terrassement, il devrait durer environ une année... Donc un peu de patience avant de voir ce mastodonte se développer progressivement ! (et au fait, bienvenue à toi Vino !!! Razz )
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
vino



Nombre de messages : 89
Date d'inscription : 17/01/2007

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   20/1/2007, 16:12

Au sujet du musée, pour ceux qui voudront suivre l'avacement du chantier des webcams seront installées sur les grues, visible sur le site du musée à partir de février, mars.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   20/1/2007, 19:08

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
vino



Nombre de messages : 89
Date d'inscription : 17/01/2007

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   21/1/2007, 13:08

oui c'est bien ce site la, mais il va falloir un peu de patience.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
final morfalix

avatar

Nombre de messages : 271
Age : 26
Localisation : venissieux
Date d'inscription : 05/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   21/1/2007, 13:28

ca va être dur dur d'attendre Very Happy

le musée va etre sur un socle en béton de 7 mètres de haut, vous imaginer devant vous, 7 mètres d'escalier avec en haut, l'entrée magique tout en verre du musée? affraid
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   21/3/2007, 22:51

Dernière mise à jour : mercredi 21 mars 2007

Mauvaise nouvelle pour l'un des chantiers... !

Musée des Confluences : le chantier est arrêté

Le Musée des Confluences joue de malchance. Après les problèmes de pollution des terrains et d'assurance, un conflit vient de s'ouvrir entre l'entreprise chargée du gros-oeuvre et la SERL. Le chantier pourrait prendre plusieurs années de retard


C'est le secret le mieux gardé du moment. Au Conseil général la consigne a été donnée de garder le silence. Et il en est de même à la SERL, la société chargée par le département de mener le chantier à ses fins. Il est vrai que l'affaire tombe particulièrement mal, en pleine campagne électorale, mais aussi au moment où le Muséum de Lyon inaugure une exposition consacrée aux musées du XXIe siècle. Exposition dans laquelle le Musée des Confluences occupe précisément une place de choix, au milieu de réalisations signées (entre autres griffes prestigieuses) Franck Gehry ou Renzo Piano.

Reste qu'il s'agit aussi d'un secret très difficile à tenir longtemps. Et pour cause, lancé en octobre dernier - avec déjà une bonne année de retard - le chantier est depuis quelques jours arrêté. Suite à un conflit avec la SERL, le groupe Fayat - l'entreprise chargée du gros-oeuvre - a en effet cessé le travail. Pire, hier chez l'aménageur - où la direction était réunie en comité de crise - on n'excluait pas que l'affaire se termine devant les tribunaux, avec les conséquences que l'on devine sur les délais de livraison prévus. L'inauguration annoncée pour 2009 pourrait bien être retardée, et même de plusieurs années. Deux ou trois prédisent les moins optimistes.

Un édifice délicat à construire

En l'état de nos informations, le conflit porterait sur des questions techniques. Le groupe Fayat qui a emporté le marché du gros-oeuvre après que trois autres grandes sociétés de BTP (Vinci, Eiffage, Bouygues) se soient inclinées pour n'avoir pu répondre, à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire fixée par le maître d'ouvrage, aux difficultés imposées par le projet, rencontrerait aujourd'hui des problèmes. Ce qui, en soi, n'est guère étonnant puisque le bâtiment conçu par le cabinet d'architecture autrichien Coop Himmelb(l)au n'est certainement pas des plus aisés à construire. On se souvient que cet édifice, que ses créateurs veulent semblable à un nuage, combine dans sa construction l'acier, le verre et le béton. Le tout reposant sur un socle de béton de 7 mètres de haut, lui même implanté sur un sol d'autant plus instable qu'il est gorgé d'eau.
Si l'on ignore encore si les sombres prédictions énoncées plus haut se concrétiseront, force est de constater que le futur Musée des Confluences joue de malchance. On se souvient, en effet, qu'avant même la pose de la première pierre, le projet a déjà essuyé quelques tempêtes. Citons, pour mémoire, les problèmes posés par la pollution du terrain ou rencontrés pour trouver un assureur acceptant les risques présentés par le chantier (Axa a finalement accepté).

Autant d'éléments qui ont déjà joué sur le montant final d'une facture (152 millions d'euros annoncés) que les détracteurs du projet jugent à la mesure du monument, c'est-à-dire pharaonique.
A la marge, quelques mesures d'économies ont d'ailleurs été imposées.
Ainsi, le parking prévu à l'origine pour 250 véhicules n'en accueillera au final qu'une petite quarantaine.

R.R

Rolling Eyes Crying or Very sad
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
dgé69200



Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 29/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   22/3/2007, 00:30

Ce n'est pas la première fois qu'un projet adopté se révèle IRREALISABLE !!! Par exemple D. Perrault avait remporté le concours pour la nouvelle scène du théâtre Marrinsky à St-Pétersbourg ! Mais le projet a été abandonné parce que sur le terrain, il était irréalisable !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Bis
Admin


Nombre de messages : 1243
Age : 35
Localisation : Lyon 8
Date d'inscription : 03/05/2006

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   29/3/2007, 12:25

Article du Progrès du Mercredi 28 Mars 2007 :

Musée des Confluences : l'horizon se dégage...

La SERL semble être en passe de triompher des difficultés opposant les architectes aux constructeurs. Son président estime même que le chantier ne devrait pas connaître de retard. Encore que...

Une bonne nouvelle pour débuter. Selon la version officielle, qui s'oppose à ce que nous écrivions la semaine dernière (voir notre édition du 21/3/07), le chantier du musée n'est pas arrêté. Enfin, pas vraiment. S'il en donne l'impression c'est, au contraire, qu'il serait allé trop vite.

Les quelque 450 pieux destinés à renforcer le sous-sol auraient été plantés dans un temps record. Résultat : il s'agirait maintenant de perdre un peu du temps gagné avant de passer à la phase suivante - la construction du socle -histoire d'être raccord avec le calendrier prévisionnel (1).

Nous voilà rassurés. Et ceci d'autant plus qu'Eric Brassard, le nouveau directeur de la SERL - la société d'aménagement chargée de la maîtrise d'ouvrage - estime que cet épisode ne devrait pas entraîner de retard. Même si, prudent, il prend toutefois le soin de préciser : « à chantier exceptionnel, difficultés exceptionnelles ».

M. Brassard semble d'ailleurs avoir fait sienne cette expression qu'il répète volontiers. Il est vrai que depuis qu'il a pris, au début de l'année, la barre du navire SERL il ne cache pas avoir passé de nombreuses heures sur le dossier du musée.

Tant il apparaissait nécessaire, comme il nous l'a confié hier, de remettre à plat un certain nombre de problèmes opposant principalement les architectes du cabinet autrichien Coop Himmelb (l) au groupe Fayat, l'entreprise en charge du dossier.

Le poing sur la table

« En deux mois nous avons réglé la quasi-totalité de ces points d'achoppement » se félicite Eric Brassard, tout en ne cachant pas qu'il en reste un. Et de taille, puisqu'il conditionne la suite des événements.
Pour faire simple, ce dernier conflit porte sur les techniques à employer pour mener à bien ce chantier et sur les responsabilités des deux parties. Or, le différend semble être allé si loin que la SERL a été contrainte de taper du poing sur la table et d'inviter fermement architectes et constructeur à recourir à un arbitrage amiable. Solution qui, toujours selon Eric Brassard, serait en passe d'être acceptée. Les deux experts appelés à rendre jugement auraient même été désignés. Ainsi, on éviterait une longue et coûteuse paralysie du chantier.

A propos, ce nouvel épisode risque-t-il d'avoir une incidence sur le coût déjà élevé - 152 millions d'euros - du musée ? M. Brassard estime que cela est peu probable. Mais cette opinion n'est pas unanimement partagée, notamment du côté du Conseil général, où certains élus confient à voix basse s'attendre à être de nouveau sollicités. Ce qui en soi ne serait pas vraiment étonnant, puisque « à chantier exceptionnel, difficultés exceptionnelles »

R.R
(1) Lequel prévoit l'ouverture du musée en 2009.

Alors, tout va reprendre !! bounce bounce Razz
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lyon-urbanisme.superforum.fr
Antho
Admin
avatar

Nombre de messages : 1100
Age : 39
Localisation : Lyon 04
Date d'inscription : 30/03/2007

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   14/6/2007, 10:55

Musée des Confluences : conclusions des experts la semaine prochaine

Si le chantier est toujours au point mort l'espoir de sortir rapidement de cette situation persiste. Les conciliateurs devraient rendre leur rapport prochainement


Repartira ? Repartira pas ? Alors qu'à la pointe de la presqu'île le chantier reste endormi, l'avenir du futur musée voulu par le Conseil général - et construit par la SERL - continue à se jouer dans l'atmosphère plus confinée des salles de réunions. Sans que l'on sache encore si les conciliateurs désignés pour tenter de trouver une issue dans le conflit opposant l'aménageur à Bec Frères, l'entreprise chargée du gros oeuvre, réussiront dans leur mission.
Ce conflit porte sur la technique à mettre en oeuvre pour réaliser les fondations du « nuage » dessiné par les architectes autrichiens de Coop Himmelb (l) au. A savoir un bâtiment de 25 000 m2 se présentant sous la forme d'une structure à la géométrie complexe, faite de verre, d'acier et de béton, le tout reposant sur un socle haut de sept mètres.
Pour faire bref, disons que la méthode préconisée par Bec Frères, même si elle s'avère moins chère de 400 000 euros, ne convient ni à l'aménageur, ni aux architectes, qui en préfèrent une plus « sûre » à leur goût. Certes, la somme en jeu peut paraître modeste en regard du coût total estimé du chantier : 158 millions d'euros. Mais lorsque l'on sait que l'entreprise qui a emporté le marché est rétribuée au forfait, on comprend mieux son souci de contenir les coûts.
Après un long bras de fer entre les parties, un juriste et un ingénieur indépendants ont été pressentis afin de trouver un accord satisfaisant chacun des protagonistes. Et surtout éviter que l'affaire n'aboutisse en justice, enlisant du coup ce chantier pour de longs mois. « Nous ne sommes ni pessimistes, ni exagérément optimistes, mais impatients de connaître dans le détail les propositions des conciliateurs » lâchait-t-on hier du côté de la SERL. Cette attente ne devrait plus durer très longtemps. On attend, en effet, pour la fin de la semaine prochaine les conclusions des deux experts.

Source: Le Progrés
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Antho
Admin
avatar

Nombre de messages : 1100
Age : 39
Localisation : Lyon 04
Date d'inscription : 30/03/2007

MessageSujet: Re: Musée des Confluences   4/7/2007, 14:28

Des divergences retardent le musée des Confluences

Le projet du musée des Confluences est exposé sur les grilles du conseil général, mais sur le terrain, il est toujours en panne.

Hier, Michel Mercier, le président du conseil général, qui inaugurait le lancement de l’exposition “Musée du XXIe siècle, idées, projets et réalisations”, a tenu à rassurer sur le bien-fondé du projet lyonnais. “On va remplacer un boulodrome rouillé par un musée qui dérange, qui sait faire preuve d’esthétisme et qui se cale sur ce qui se fait dans le monde entier”, a-t-il affirmé.

Pourtant, les travaux ont été suspendus au printemps, après la pose des fondations. Les entreprises chargées de la réalisation sont en conflit avec les architectes Coop Himmelb(L)AU au sujet du cahier des charges. La mission de conciliation mise en place aurait toutefois bien avancé.

Reprise des travaux
Michel Mercier devrait annoncer lors de la prochaine séance du conseil général, le 20 juillet, la reprise des travaux cet été. Dans l’entourage du conseil général, on évoque plutôt la rentrée. Mais on affirme que le projet sera livré dans les temps, fin 2009, en respectant le budget de 153 millions d’euros hors taxe.

Source:
http://www.metrofrance.com/fr/article/2007/06/26/13/1149-54/index.xml
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Musée des Confluences   

Revenir en haut Aller en bas
 
Musée des Confluences
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 Sujets similaires
-
» Enquête biodiversité, Muséum national d'Histoire naturelle
» Le musée de Cosmonautique dans la ville de Kalouga
» Le musée de l’Ephèbe
» Le petit musée d'Eckmül sauvé.
» vidéo : fantome au musée de Mexico

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LES GRANDS PROJETS URBAINS A LYON :: Lyon 2ème (Cordeliers, Bellecour, Carnot, Perrache, Confluent...)-
Sauter vers: